传播网-传播网门户网站（www.icbw.com.cn） - 传播网!

标题: 为重庆华夏建工（集团）有限公司讨回公道 [打印本页]

作者: fzcbw 时间: 2018-5-15 15:53
标题: 为重庆华夏建工（集团）有限公司讨回公道

尊敬彭清华书记、候小春书记领导们各位网友们：关于“重庆华夏建工（集团）有限公司于2016年4月8日与广安弘道游乐园管理股份有限公司签订《施工合同》事件”请相关领导为我公司(重庆华夏建工（集团）有限公司)做主，讨回公道!!!! 2016年4月8日，重庆华夏建工（集团）有限公司与广安弘道游乐园管理股份有限公司签订《施工合同》，约定由华夏公司全承包弘道公司投资建设的广安游乐园项目，工程总价约4.5亿元。华夏公司入场后，发现工程实际总价只有2亿元。而且弘道公司根本没有履约能力，建设资金严重不足。工程项目的土地款都是从施工单位收取的保证金来缴纳的，而且只缴纳了800万元，另外2600万元是政府平台公司垫付的，至今尚有大约740万元土地款未缴纳。工程项目的土地证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证至今未取得，属典型的“三边工程”，纯系违法建设。华夏公司多次要求弘道公司完善工程项目的相关手续，筹措建设资金。弘道公司每次皆以正在完善予以搪塞，但始终不见落实。无奈之下，华夏公司只好停工，以待相关手续完善后再恢复施工。截止目前，弘道公司拖欠华夏公司工程款3100余万元（报送金额）、保证金1000万元，并给华夏公司造成损失数百万元。另，弘道公司在双方合同尚未解除，华夏公司未退场的情况下，又一女四嫁，将工程另行发包给了其他三家施工单位。2018年5月9日上午，华夏公司的数十名员工为保护自己的施工现场、讨要工程款，留驻工地。弘道公司报警称华夏公司扰乱其生产秩序，广安市协兴园区广安分局干警接警后先后有数十名干警赶到工地，公安干警先要求华夏员工撤场，华夏员工称工资被拖欠，要求弘道公司支付工程款，称拿到钱就退场。大约十点左右，公安干警以扰乱生产秩序为由将大约5名华夏公司员工强制带离工地现场至协兴派出所配合调查。当时现场混乱，有华夏员工用手机拍照、摄像，但被干警制止，有人手机被干警收缴（后均返还给了事主）。大约十一点左右，华夏公司在工地现场的人员均离开。华夏公司认为：在双方施工合同尚未解除，法院也未判决华夏公司撤场的情况下，华夏公司员工留驻工地是行使正当的合法权利，并非扰乱生产秩序。相反，其他单位此情况下强行入场施工，是鸠占鹊巢，侵犯了华夏公司的合法权利。说明人：重庆华夏建工（集团）有限公司 2018年5月9日

欢迎光临传播网-传播网门户网站（www.icbw.com.cn） - 传播网! (http://www.chuanbowang.net/)